Fason üretim sözleşmesi örneği

Fason üretim sözleşmesi, bir firmanın (sipariş veren) kendi tasarımı ve çoğu zaman kendi hammaddesiyle ürünlerini başka bir üreticiye (fasoncu) ürettirmesini düzenleyen eser niteliğinde bir sözleşmedir. Sözleşmede teknik şartname, hammaddenin kimde olduğu ve kabul edilebilir fire oranı, kalite kontrol ve kabul usulü, teslim takvimi, birim fiyat ile tasarım, kalıp ve marka haklarının sipariş verene ait olduğu yazılmalıdır.

Güncelleme:

Tekstil, kozmetik, gıda ve metal işlerinde fason üretim yaygındır. En büyük riskler kalite farkı, geciken teslim, kaybolan hammadde ve üreticinin aynı ürünü başkasına satmasıdır.

Siparişleri sözleşmeye ek sipariş formlarıyla verin; her siparişte miktar, model ve teslim tarihi ayrıca yazılsın.

Bu belge ne zaman kullanılır

  • Kendi markanız için başka bir atölyeye üretim yaptırırken.
  • Hammaddeyi sizin verdiğiniz fason dikim, dolum veya işleme işlerinde.
  • Kalıp veya özel aparat gerektiren üretimlerde.
  • Uzun süreli, tekrarlayan sipariş ilişkilerinde.

Belgede mutlaka olması gerekenler

  • Ürün tanımı ve teknik şartname.
  • Hammadde ve malzemenin kim tarafından sağlanacağı.
  • Fire oranı ve hammadde hesabı.
  • Birim fiyat ve ödeme.
  • Kalite kontrol, numune onayı ve kabul.
  • Teslim takvimi ve gecikme cezası.
  • Tasarım, kalıp, marka ve gizlilik.

Kopyalamaya hazır örnek

FASON ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

SİPARİŞ VEREN: [UNVAN], Vergi No: [NUMARA], Adres: [ADRES]

ÜRETİCİ (FASONCU): [UNVAN], Vergi No: [NUMARA], Adres: [ADRES]

Madde 1 – Konu

Üretici, sipariş verenin ekteki teknik şartname ve onaylı numunelerine uygun olarak [ÜRÜN TÜRÜ] ürünlerini, sipariş formlarında belirtilen miktar ve tarihlerde üretip teslim edecektir.

Madde 2 – Hammadde

[Kumaş, etiket ve aksesuar sipariş veren tarafından teslim edilir; iplik ve sarf malzemesi üreticiye aittir.] Üretici, teslim aldığı hammaddeyi teslim tutanağıyla alır, özenle saklar ve yalnızca bu sözleşme kapsamındaki üretimde kullanır.

Madde 3 – Fire

Kabul edilebilir fire oranı yüzde [ORAN]’dır. Fazla fire bedeli üretici tarafından karşılanır; artan hammadde her siparişin sonunda sipariş verene iade edilir.

Madde 4 – Numune ve kalite

Seri üretime, sipariş verenin yazılı numune onayından sonra geçilir. Sipariş veren üretim sırasında ve teslimde kalite kontrol yapabilir. Şartnameye uymayan ürünler reddedilir ve üretici tarafından [SAYI] gün içinde yeniden üretilir.

Madde 5 – Fiyat ve ödeme

Birim fiyatlar ekteki fiyat listesindedir (KDV hariç). Bedel, kabul edilen ürünler için düzenlenen faturanın tebliğinden itibaren [SAYI] gün içinde ödenir.

Madde 6 – Teslim

Ürünler sipariş formundaki tarihte [ÜRETİCİNİN DEPOSU / SİPARİŞ VERENİN DEPOSU]’nda teslim edilir. Üreticinin kusuruyla geciken her gün için sipariş bedelinin binde [ORAN]’ı cezai şart uygulanır.

Madde 7 – Tasarım ve marka

Ürünlerin tasarımı, kalıpları, teknik çizimleri ve markası sipariş verene aittir. Üretici bu ürünleri veya benzerlerini üçüncü kişilere üretemez, satamaz; sipariş verene ait kalıpları sözleşme sonunda iade eder.

Madde 8 – Gizlilik

Üretici, sipariş verenin tasarım, fiyat ve müşteri bilgilerini gizli tutar.

Madde 9 – İş sağlığı ve mevzuat

Üretici, çalışanlarını mevzuata uygun şekilde sigortalı çalıştırır ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyar; çocuk işçi çalıştırmaz.

Madde 10 – Süre ve fesih

Sözleşme [SÜRE] süreyle geçerlidir. Esaslı ihlal hâlinde, yazılı ihtara rağmen [15] gün içinde giderilmeyen aykırılık nedeniyle diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 11 – Uyuşmazlık

Uyuşmazlıklarda [İL] mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Sözleşme ve ekleri iki nüsha düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

[İL], [GG.AA.YYYY]

SİPARİŞ VEREN: [UNVAN] – Yetkili: [AD SOYAD] – Kaşe ve İmza: ____________________
ÜRETİCİ: [UNVAN] – Yetkili: [AD SOYAD] – Kaşe ve İmza: ____________________
EKLER: 1- Teknik şartname 2- Fiyat listesi 3- Sipariş formu örneği

Yasal dayanak: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 470 ve devamı (eser sözleşmesi).

Adım adım nasıl doldurulur

  1. Teknik şartnameyi ölçü, malzeme ve toleranslarla hazırlayın.
  2. Hammadde teslimlerini tutanakla yapın.
  3. Seri üretimden önce numune onayını yazılı verin.
  4. Her sipariş için ayrı sipariş formu düzenleyin.
  5. Teslimde kalite kontrol yapıp kabul veya ret tutanağı düzenleyin.

Sonradan sorun çıkaran hatalar

  • Fire oranını belirlememek: hammadde kaybı tartışma yaratır.
  • Tasarım ve kalıp haklarını yazmamak: üretici aynı ürünü başkasına satabilir.
  • Numune onayı olmadan seri üretime izin vermek.

Belgeyi tamamlamak için

Sık sorulan sorular

Fason üretimde ayıplı ürünlerden kim sorumlu?

Şartnameye uymayan üretimden üretici sorumludur; sipariş veren eser sözleşmesindeki seçimlik haklarını (yeniden üretim, bedel indirimi, sözleşmeden dönme) kullanabilir. Kabulde kalite kontrol yapmak bu hakları kullanmayı kolaylaştırır.

Fasoncu kendi hammaddesini kullanırsa ne değişir?

Hammaddeyi üretici sağlıyorsa fiyat ve kalite ölçütleri, malzeme sertifikaları ve menşe bilgisi sözleşmeye daha ayrıntılı yazılmalıdır.

Fason üretim sözleşmesi noterde mi yapılmalı?

Hayır. Tacirler arasındaki yazılı sözleşme yeterlidir. İmza yetkisini imza sirküleriyle kontrol edin.

Bu sayfadaki örnekler yol gösterici metinlerdir, hukuki danışmanlık değildir. Süreler, tutarlar ve şartlar duruma göre değişir; yüksek tutarlı sözleşmelerde veya uyuşmazlık ihtimali olan durumlarda imzalamadan önce bir avukata danışın.