Web sitesi tasarım sözleşmesi örneği

Web sitesi tasarım sözleşmesi, bir tasarımcı veya ajansın müşteriye web sitesi yapma işini düzenler; hukuken çoğunlukla eser sözleşmesidir. Sözleşmede sayfalar ve özellikler, teslim takvimi, revizyon sayısı, ücret ve ödeme planı, alan adı ve hosting’in kimin adına olacağı, kaynak kod ve tasarım üzerindeki hakların devri ile bakım yazılmalıdır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre mali hakların devri yazılı olmalı ve devredilen haklar ayrı ayrı gösterilmelidir.

Güncelleme:

Alan adı ve hosting’in müşteri adına kaydedilmesi, ileride tasarımcıyla yollar ayrıldığında siteyi kaybetmemek için önemlidir.

“Sınırsız revizyon” yerine revizyon sayısını yazmak iki taraf için de adildir.

Bu belge ne zaman kullanılır

  • Kurumsal site.
  • E-ticaret sitesi.
  • Kişisel portfolyo.
  • Mevcut sitenin yenilenmesi.

Belgede mutlaka olması gerekenler

  • Kapsam ve sayfalar.
  • Takvim.
  • Revizyon.
  • Ücret ve ödeme.
  • Alan adı ve hosting.
  • Telif ve kaynak kod.

Kopyalamaya hazır örnek

WEB SİTESİ TASARIM VE GELİŞTİRME SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ: [AD SOYAD / UNVAN], adres: [ADRES], vergi no: [NUMARA]

TASARIMCI: [AD SOYAD / UNVAN], adres: [ADRES], vergi no: [NUMARA]

Madde 1 – Kapsam

Tasarımcı, [SAYFA LİSTESİ: ana sayfa, hakkımızda, hizmetler, iletişim, blog] ve [ÖZELLİKLER: iletişim formu, çok dilli yapı, yönetim paneli] içeren web sitesini tasarlayıp yayına alacaktır.

Madde 2 – Takvim

Tasarım taslağı [GG.AA.YYYY], test sürümü [GG.AA.YYYY], yayın [GG.AA.YYYY] tarihinde teslim edilir. Müşterinin içerik ve onaylarındaki gecikme süreleri uzatır.

Madde 3 – Revizyon

Tasarım aşamasında [SAYI] tur revizyon ücrete dahildir; ek revizyonlar saat başı [TUTAR] TL’den ücretlendirilir.

Madde 4 – Ücret ve ödeme

Toplam ücret [TUTAR] TL + KDV’dir. %[ORAN] imza, %[ORAN] test sürümü, %[ORAN] yayın tarihinde ödenir.

Madde 5 – Alan adı ve hosting

Alan adı ve hosting hizmeti Müşteri adına kaydedilir; erişim bilgileri yayın tarihinde Müşteri’ye teslim edilir.

Madde 6 – Haklar

Ücretin tamamı ödendiğinde, siteye özel hazırlanan tasarım ve kaynak kod üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma ve umuma iletim hakları Müşteri’ye devredilir. Üçüncü kişilere ait lisanslı bileşenler kendi lisanslarına tabidir.

Madde 7 – Bakım

Yayından sonra [AY] ay boyunca hata düzeltmeleri ücretsizdir; sonraki bakım ayrı sözleşmeye tabidir.

Madde 8 – Gizlilik ve kişisel veriler

Taraflar birbirlerinin ticari bilgilerini gizli tutar; site üzerinden toplanacak kişisel veriler için gerekli metinler Müşteri tarafından sağlanır.

Madde 9 – Uyuşmazlık

Uyuşmazlıklarda [ŞEHİR] mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme [GG.AA.YYYY] tarihinde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

MÜŞTERİ: [AD SOYAD] – İmza: ____________________
TASARIMCI: [AD SOYAD] – İmza: ____________________

Yasal dayanak: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 470 vd. (eser sözleşmesi); 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 52 (mali hakların devrinde yazılı şekil).

Adım adım nasıl doldurulur

  1. Sayfaları ve özellikleri listeleyin.
  2. Takvimi onay adımlarıyla bağlayın.
  3. Revizyon sayısını yazın.
  4. Alan adını müşteri adına kaydedin.
  5. Hak devrini ayrı ayrı yazın.

Sonradan sorun çıkaran hatalar

  • Kapsamı genel yazmak.
  • Alan adını tasarımcı adına bırakmak.
  • Telif devrini yazmamak.
  • Bakımı belirsiz bırakmak.

Belgeyi tamamlamak için

Sık sorulan sorular

Sitenin kaynak kodu kime aittir?

Sözleşmede yazılı devir yoksa haklar tasarımcıda kalabilir; mali hakların devri yazılı olmalı ve haklar tek tek gösterilmelidir.

Tasarımcı teslim etmezse ne yapabilirim?

Yazılı olarak süre verin; eser sözleşmesi hükümlerine göre sözleşmeden dönme ve zarar talebi gündeme gelebilir.

Hazır tema kullanılırsa?

Tema ve eklentilerin lisans koşulları geçerlidir; lisansın kimin adına alındığını sözleşmeye yazın.

Bu sayfadaki örnekler yol gösterici metinlerdir, hukuki danışmanlık değildir. Süreler, tutarlar ve şartlar duruma göre değişir; yüksek tutarlı sözleşmelerde veya uyuşmazlık ihtimali olan durumlarda imzalamadan önce bir avukata danışın.